建设工程施工合同
工程名称：****县古排风雨桥****
项目编号：********-**-******-****
建设单位：****县文物管理所
施工单位：****
监理单位：
合同协议书
发包人（全称）：****县文物管理所
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公
平和诚实信用的原则，双方就****县古排风雨桥****施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****县古排风雨桥****。
*.工程地点：****市****县西河镇古排村
*.工程立项批准文号：桂文旅许字（****）**号。
*.资金来源：财政性资金。
*.工程内容：****县古排风雨桥位于****县西河镇古排村村委北面约**米的古排河上。由石桥墩
（台）、桥梁、桥盖*部分组成，桥东西走向，平面呈长方形，是*座砖石木结构小青瓦合瓦屋面悬山
屋顶建筑，占地面积***平方米，建筑面积***.**平方米。本次工程内容主要包括屋面整修、木基层整
修、大木构件整修、桥台整修等。
*.工程承包范围：详见竞争性磋商文件、图纸及工程量清单。
*、合同工期
工期总日历天数：***日历天。开工日期由甲乙双方商定。
*、质量标准
工程质量符合国家现行施工验收规范合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：人民币（大写）***********元*角*分(¥*******.**元)；
上述工程总的安全文明施工费为：
人民币（大写）*********元*角*分(¥*****.**元)
*.合同价格形式：固定单价合同。
*、项目经理
承包人项目经理：周雄殿。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成本合同的文件：
（*）成交通知书
（*）磋商书及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价的工程量清单；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同*类内容的文件，
应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖印鉴。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支
付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违
法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实
质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自签订之日起生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：(公章)****县文物管理所，承包人：(公章)****
法定代表人，法定代表人
或其委托代理人：，或其委托代理人：
（签字），（签字）
组织机构代码：**********，组织机构代码：******************
地址：****县民主街**号，地址：南宁市江南区白沙大道**号南国花园商城
**栋**-*号
邮政编码：******，邮政编码：******
电话：****-*******，电话：****-*******
传真：，传真：****-*******
电子信箱：，电子信箱：/
开户银行：，开户银行：中国银行南宁市邕城支行营业部
账号：，账号：************
第*章合同通用条款
《建设工程施工竞争性磋商文件》的“合同通用条款”，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的
《建设工程施工合同》（**-****-****）的“合同通用条款”。
第*章合同专用条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：成交通知书、磋商书及磋商书附录、技术标准和要求、已标价工程量清单、
竞争性磋商文件及其附件（含所有补充通知；履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表
人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，。
*.*.*.*设计人：
名称：****；
资质类别和等级：文物保护工程勘察设计甲级；
联系电话：****-*******，；
电子信箱：/，；
通信地址：南宁市江南区白沙大道**号南国花园商城**栋**-*号。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
*.*.*.*永久占地包括：按通用条款。
*.*.*.**临时占地包括：按通用条款。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：合同签订时国家现行法律、行政法规及工程所在地政府的有关法规
和规章。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：按签订本合同时现行的国家建筑安装工程施工验收标准、规定、行业
规范等。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
(*)合同协议书；
| 资质类别和等级： |
； |
| 联系电话： |
； |
| 电子信箱： |
； |
| 通信地址： |
。 |
(*)成交通知书；
(*)磋商书及附录；
(*)专用合同条款；
(*)通用合同条款；
(*)标准、规范及有关技术文件
(*)图纸
(*)工程量清单
(*)竞争性磋商文件（含补充通知和答疑）
(**)其他：无
图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不*致的，以其中要求较严格的标准为准。
合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其
他合同文件的相互关系而定。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签定后*天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：*式*份，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复
制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：竞标范围内的全套图纸。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：合同签订*天内向监理工程师和发包人提交以下材料：*、施工组
织设计；*、工程进度计划；*、管理人员名单、职称、职务、上岗证等；*、安全文明施工措施；*、质
量保证体系。每月**日前提供当月施工统计报表和下月进度计划各*份交监理工程师及发包人；
承包人提供的文件的期限为：开始施工前*天内；
承包人提供的文件的数量为：*式*份；
承包人提供的文件的形式为：纸质；
发包人审批承包人文件的期限：提交文件后*天内。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：无。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、
请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：古排风雨桥****项目部；
承包人指定的接收人为：周雄殿。
监理人接收文件的地点：；
监理人指定的接收人为：。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：在发包人指定的时间内出入并遵守有关安全管理规定。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划批复总平用地红线。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款。
*.**.*超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费
用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发
包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。
**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：无
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：综合单价固定，工程量按实调整。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：黄宁，；
身份证号：/；
职务：/，；
联系电话：****--*******；
电子信箱：/；
通信地址：****县民主街**号。
发包人对发包人代表的授权范围如下：在本工程施工期间，负责与承包人接洽施工现场相关工作，并在
发包人的授权下办理与施工有关的文件和处理相关事务。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前*
天具备施工条件并移交给承包人。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下
管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人于开工前*日协助
承包方将施工所需的水、电外端接口接至发包人用地红线内，并保证水、电供应满足施工期间的需要。
若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。
施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前*天将施工场地与公共道路的通道开通至施工
场地内，满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通，且不受其他因素的干扰。
工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前*天。
水准点与座标控制点交验要求：，。
由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前*天，正式办理各种施工所需证件、
批件。工程建设施工许可证申请表、报建表、用地许可证、施工图审查意见表等。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
发包人是否提供支付担保：否。
发包人提供支付担保的形式：无。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：竣工报告、工程质量竣工验收意见书或单位（子单位）工程质量竣
工验收记录、竣工验收存在问题整改通知书、竣工验收存在问题整改验收意见书、工程的具备竣工验收
条件的通知及重新组织竣工验收通知书、工程质量保修合同（书）、竣工图等。
承包人需要提交的竣工资料套数：*式*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后**天内。。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。
（*）承包人应履行的其他义务：
①应提供计划、报表的名称及完成时问：每月**日提供当月完成工程量报表、次月计划完成工
程量报表各*份。
②承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应采取*切合理的预防措施，
防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并
负责安全保卫，费用由承包人承担。
③向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按实际需要，由承包人负责承担。
④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：*.需要办理交通特别通行证
时，由发包人协助承包人办证，费用由承包人承担；*.施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有
关手续并承担费用；*.施工噪音超过工程所在地主管部门的规定时，由承包人提出措施，并承担相关费
用。
⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收移交全部工程前，由承包人负责采取保护
措施，并承担相关费用，发包方不要求移交时，由施工单位代为保管，保管费用由承包方负责。
⑥施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承
担：承包人施工时应探明并负责保护，发包人承担费用，因施工方的原因造成地下管线、邻近建筑物、
构筑物损坏产生的费用由承包人承担，如为发包人提供相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料
的准确性导致施工方施工错误的，产生费用有发包人承担。
⑦施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场做
到工完场清，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
⑧双方约定承包人应做的其他工作：
*)配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。
*)承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。
*)承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、地面附
着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。
*)取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。
*）经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成
的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。
*）承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施
的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担*切费用。
*）承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人
使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用
频率相差悬殊，则按比例分摊。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：周雄殿；
身份证号：******************；
责任工程师证书号：************；
联系电话：***********；
电子信箱：*********@**.***；
通信地址：南宁市江南区白沙大道**号南国花园商城**栋**-*号；
承包人对项目经理的授权范围如下：负责本项目施工的*切事务（含签署文件和处理相关事务），如签
订本项目的合同、施工、竣工验收、竣工资料等的签署文件和处理相关事务。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于**天，经发包人同意的特殊情况除外；因发包人
要求的加班时间应服从。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：无。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意或正当理由，项目经理擅自离岗的，
视为承包人违约，发包人有权处违约金**元/人•次(人民币)。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员*致，
并在开工日期前到任。在监理人向承包人颁发竣工证明材料前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的
项目经理。未经发包人批准承包人擅自更换项目经理的，发包人有权对承包人处合同价*%的罚金，罚
金从进度款中扣除。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如项目经理不履职或管理混乱、事故频出，经
监理和发包人发文整改仍没有改变的，发包人认为该项目经理不称职，承包人须更换项目经理。如不更
换的，发包人有权对承包人处合同价*%的罚金，罚金从进度款中扣除，并上报质量监督部门。。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前*天。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人主要施工管理人员因不称职，
发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，
处罚标准：技术负责人**元/人•次(人民币)；专业工程师**元/人•次(人民币)。。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：无。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：技术负责人、专业工程师未经发包人书面同意不准
擅自更换，擅自更换技术负责人处**元/人•次(人民币)违约金；擅自更换专业工程师处**元/人•次(人
民币)违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，技术负责人擅自离岗的，视
为承包人违约，发包人有权处违约金**人民币/人•次(人民币)；未经发包人同意，专业工程师擅自离
岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金**人民币/人•次(人民币)。
*.*分包
*.*.*分包的*般约定禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围：。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：无。
其他关于分包的约定：无。
*.*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：无。
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：在竣工验收移交全部工程前，由承包人
负责采取保护措施，并承担相关费用，发包方不要求移交时，由施工单位代为保管，保管费用由承包方
负责。。
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
*.监理人
*.*监理人的*般规定
关于监理人的监理内容：质量控制、进度控制、投资控制、安全施工管理、合同管理、信息管理及现场
组织协调。
关于监理人的监理权限：按监理合同有关条款及国家地方建设监理有关规定的内容监督，但无权解除合
同中承包人的义务。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人向监理人免费提供办公
室，并配备相应的桌、椅、空调、风扇、饮水机等设施，监理单位水电费用由承包人负责承担。
*.*监理人员
*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：详见竞争性磋商文件中要求。
*.*.*施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后*天内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自收到之日起*天内。
*.*施工进度计划
*.*.*施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：
自收到之日起*天内。
*.*开工
*.*.*开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：，。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：，。
*.*.*开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起**天内发出开工通知的，承包人有权提出价
格调整要求，或者解除合同。
*.*测量放线
*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前*天，
交给承包人。
*.*工期延误
*.*.*因发包人原因导致工期延误
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。
*.*.*因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：双
方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：不可抗力的原因。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
承包人未按节点工期（或总工期）（含顺延工期）要求完成的，每延误*日按合同价款*.*‰向发包人
支付违约金（扣除社会保险费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的），误期时间从规定节点
（或全部）工程竣工日期（含顺延工期）起直到节点（或全部）工程的移交竣工报告的批准日期之间的日数，
发包人可以应向承包人支付的款项中扣除此项违约金或以其他方式收回此款。此项违约金的支付并不能解除
承包人应完成工程的责任或合同中约定的其他责任。
②、承包人在收到发包人限时完工的书面通知并确认后，如因承包人原因限时内无法完工的，发包人
有权将未完工程交其他施工单位完成，承包人无条件退场*切损失由承包人负责。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的*%（扣除社会保险费、发包人材
料价款、暂估专业工程、暂列金额后）。
*.*不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：*周内非承包人原因，停水、停电、停气造
成停工连续超过*小时；重大设计变更和工程量增加；发包人手续不全致使施工不能正常进行；发包人
未能按约定时间支付工程款致使施工不能正常进行的；非承包人原因的政府及发包人有关的停工通知，
以上不利物质条件延误工期的相应延长工期，因发包人原因给承包人造成损失的由发包人相应赔偿承包
人，属政府和环境等原因的，双方协商处理。
*.*异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（*）暴雨级以上持续*天的大雨；
（*）**年*遇的洪水；
（*）**年*遇的持续*天的高温天气。
施工场地受淹超过发包人提供设计图纸指明的设计洪水位以及因天气原因无法施工并经监理确认引起
延误的情况。
*.*提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：无。
*.材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
*.*样品
*.*.*样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交合格的材料样品送发包人选定。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：
①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、地面附
着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。
②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的
修建、维修、养护和交通管理工作，并承担*切费用。
③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使
用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频
率相差悬殊，则按比例分摊。
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.*试验设备
施工现场需要配置的试验场所：无。
施工现场需要配备的试验设备：无。
施工现场需要具备的其他试验条件：无。
*.*现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：无。
*.*.*试验费用
本项目送检的材料样品、试块等试验费用由承包方负责。
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：施工期间因不可预见因素或发包人要求所发生的工程量增减（由变更、签证产
生），其工程量按实际发生并经监理工程师及发包人签证认可。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则关于变更估价的约定:具体按下列方法进行调整：
（*）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（*）合同中只有类似于变
更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（*）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有
定额的套定额计算（土石方除外），其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算（古建筑用
木材、砖、瓦、石材价格除外），无信息的按市场价；无定额可套的，由发包人、监理工程师、承包人
根据市场价格协商。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后*天内审查完毕并
报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。
发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后*天内审批完毕。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
**.*暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件**：《暂估价*览表》。
**.*.*依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第*种方式确定。
第*种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照
以下约定执行：
（*）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前**天将招标方案通过监理人报送发包人审
查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后*天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包
人批准的招标方案开展招标工作；
（*）承包人应当根据施工进度计划，提前**天将竞争性磋商文件通过监理人报送发包人审批，发
包人应当在收到承包人报送的相关文件后*天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标预算控
制价、招标上限控制价并委派评标委员会成员；
（*）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前*天将确定的中标候选供应商或中标
候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后*天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在
签订合同后*天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第*种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价承包人或分
包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前**天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工
作分工。发包人应在收到后*天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合
同。
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第*种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（*）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前**天向监理人提出
书面申请。监理人应当在收到申请后*天内报送发包人，发包人应当在收到申请后**天内给予批准或提
出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（*）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承
包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；（*）承包人应当在签订暂估价合同后*天内，将暂估价合
同副本报送发包人留存。
第*种方式：承包人按照第**.*.*项【依法必须招标的暂估价项目】约定的第*种方式确定暂估价
项目。
第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：应按照发包人的要求使用。
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：材料涨幅超过*%时，调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第*种方式对合同价格进行调整：
第*种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
关于基准价格的约定：《****市建设工程造价信息》****年第*期
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同
条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过*%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预
算书中载明材料单价为基础超过*%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行
期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过*%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料
单价为基础超过*%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行
期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±*%时，其超过部分据实调整。
第*种方式：/，。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
本项目按图施工，除暂列金额部分采用固定单价合同形式。如工程量有变更，工程竣工后送具有资
质的造价审核机构审计。
*、固定单价合同
综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调
整、市场价格波动外。
风险范围以外合同价格的调整方法：
①工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项：按**.*.*变更估价原则的约定调整。
②工程量偏差：按*.**工程量清单错误修正的约定调整。
③政策性调整：按国家、自治区住房城乡建设厅或工程所在地市级住房城乡建设主管部门颁布的文
件执行。
④市场波动引起的调整：按**.*的约定调整。
⑤其它：/。
*、其他价格方式：无。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付预付款支付比例或金额：无。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
**.*.*预付款担保承包人提交预付款担保的期限：无。
预付款担保的形式为：无。
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(*******—****)或
其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约
束力的图纸进行计量。。
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定：每月**日前。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：工程量清单所列的工程量，是作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工
中发生的工程量增加或减少影响承包人履行合同的责任，工程结算以实际发生的的工程量为准。
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：无。
**.*工程进度款支付
**.*.*原则上按进度支付，每月支付当月完成工程量**%的工程进度款，工程完工验收达到质量要
求经审计等有关部门审定并下达结算通知书后，工程款支付至结算总价的**%（含已支付的）；发包人
按工程价款结算总额的*%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还（无息）。
**.竣工结算
**.*竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收报告经发包人认可后**工作日内，承包人向发包人递
交竣工结算报告及完整的结算资料（*式*份），双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合
同价款调整内容，进行工程竣工结算。
竣工付款申请单应包括的内容：合同、施工图及会议纪要，设计变更资料，签证单及与投资变化有关的
所有资料，发包人审核签章的竣工图（自收到之日起*个工作日返回承包人）。开工、竣工报告、竣工
验收单，竞争性磋商文件及承包人商务标，财政部门审核合同外的预算或发包人预算部审核合同外的预
算、结算书及计算底稿（含电子文档）。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人核实承包人递交的竣工结算报告及结算资料后**工作日内进
行核实，给予确认或者提出修改意见，项目有工程量变更的按国家有关规定送相关部门审核。（如审计
部门要求对本工程结算进行审核，则以审计部门审定的结算结果为最终结算造价，审计费用由中标人支
付）。
发包人完成竣工付款的期限：在开具正式发票后**个工作日内支付。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：无。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：详见工程质量保修书。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发
包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：/；
（*）/%的工程款；
（*）其他方式:按工程价款结算总额的*%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满并把工程移交使
用部门管理后再清算（无息）。
**.*.*质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（*）种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以
及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:无。
关于质量保证金的补充约定：质量保修金返还的时间及金额：发包人在工程竣工验收合格之日起满*
年后**天内全部返还。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和
应履行的质量保修义务。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：详见工程质量保修书。
**.*.*修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按质量保修书的约定。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形发包人违约的其他情形：按通用条款。
**.*.*发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违
约责任：按通用条款。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期
延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延并赔偿承包人由此增加的费用。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺
延并赔偿承包人由此增加的费用。
（*）其他：无。
**.*.*因发包人违约解除合同承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包
人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：承包人有违反规定的，按规定给予处罚。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）承包人未按本合同通用条款第**.*.*（*）、（*）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修
复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工
程**%的工程款作为处罚。
（*）承包人有本合同通用条款第**.*.*（*）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承
包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。
（*）承包人有本专用合同条款*.*、*.*条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金
金额均在承包人的计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施
纠正，则在指令下达后**天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人在合同期内，完成合同规
定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后**天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额
由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之*的，发包人有权解除合同。
(*)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划
有效地开展施工准备，造成工期延误的；
(*)承包人违反本合同通用条款第*.*条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他
人，或私自将工程或工程的*部分分包出去的；
(*)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或
材料撤离工地的；
(*)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，
造成工期延误的；
(*)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无
法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
(*)合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全
部人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编
制的其他文件的费用承担方式：无。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
（*）当地*级以上的破坏性地震；
（*）暴雨级以上的持续*天的大雨；
（*）*年以上未发生过的、持续*天的高温天气；
（*）**级以上持续*天的大风；
（*）**年以上未发生过，持续*天的低温天气；
（*）**年以上未发生过的洪水；
（*）对上述几种形式，应以造成灾害和影响施工为准。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应对其为本合同工程派遣或雇用的人员进行意外伤亡和人身事故保险
并计入工程报价中，发包人不承担*切伤害赔偿和补偿以及与其有关的*切索赔、诉讼、损害赔偿、诉
讼费、指控费及其它开支。。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，
并支付保险费。。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行考虑。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
**.*.*争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。
**.*仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向发包人所在地人民法院起诉。
工程质量保修书
发包人（全称）：****县文物管理所
承包人（全称）：****
为保证****县古排风雨桥****（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人
承包人协商*致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约
定承担工程质量保修责任。
*、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括：维修设计图纸及设计文件所涉及的维修范围及设计变更、工程量
增加等由承包人实际施工的范围。
*、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质
量保修期如下：
*、桥墩按设计年限
*、伸臂梁、大梁等大木构件按设计年限
*、瓦面*年
*、质量保修责任
*、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后*天内派人处理。承
包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金扣除。
*、发生须紧急抢修事故（如跑水等），承包人接到事故通知后，应立即到在事故现场
抢修。非承包人施工质量引起事故，抢修费用由发包人承担。
*、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保基础工程和主体结构的质量。因承
包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
*、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为工程价款结算总价的*%。
*、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后**天内，将剩余保修金和利息返还承包人。
*、其它
双方约定的其他工程质量保修事项：无
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人（公章）：，承包人（公章）：
法定代表人（签字）：，法定代表人（签字）：
****年*月**日，****年*月**日
功能介绍
热门关键词： 
换一批
梧州最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
