合同编号：*******
建设工程施工合同
队
项目名称：****
项目编号：********-**-******-****
*******
*****镇
发包人：****县*堡镇人民政府
承包人：*******
*********
****壮族自治区****市建设工程施工合同
合同编号：*******
发包人（全称）：****县*堡镇人民政府
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_****工
程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****
*．工程地点：*堡镇塘平村
*
*．工程立项批准文号：
*．资金来源：
*.工程内容：建设路线总长度*.*****，其中桩号**+***～**+***段、**+***～**+***段月
为新建硬化路段，共长*****；**+***～**+***段原有路面只有**宽，重新硬化路面，共长****：
*
*
全线路基宽度为*.**、路面宽度为*.**，路面结构为****砂石垫层+****厚的水泥混凝土。全线
合理设置钢筋砼圆管涵排水设施。
*．工程承包范围：工程发包图纸以及工程量清单中全部工程内容
*、合同工期
计划开工日期：****年_*月*日。（具体以发包人书面通知为准）
计划竣工日期：****年*月*日。
工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期
天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*．签约合同价为：
人民币（大写）***********元*角*分（￥*******.**元）；
*．合同价格形式：综合单价固定
*、项目经理
承包人项目经理：陈宇
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如有）；
（*）投标函及其附录（如有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件：
竞争性碳商文件及附件（含所有补充通知）；
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期
限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进
行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年_*月*日签订。
*、签订地点
本合同在_****县*堡镇人民政府_签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自_双方法定代表人或其委托代理人签字并盖公章之日生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：****县*堡镇人民政府
承包人：****
（公章）（公章）
法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：
水香
（签字或盖章）（签字或盖章）
统*社会信用代码：统*社会信用代码：******************
地址：地址：****县石桥镇龙华街**号
邮政编码：邮政编码：******
电话：
电话：****-*******
传真传真：/
电子信箱：电子信箱：***************@***.***
开户银行：
开户银行：********农村商业银行股份有限公司
世纪支行
账号：账号：******************
第*部分通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（**—****—****）
第*部分专用合同条款
（注：专用合同条款每*条均应填写完整！）
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.*其他合同文件包括：合同协议书；中标通知书：投标函及其附录；专用合同条款及其附件：
通用合同条款：技术标准和要求；招标工程量清单：竞争性碳商文件：投标文件：其他合同文件；补充
协议：工程洽商：经发包人同意监理人发布的变更指示和工程签证；工程会议纪要：备忘录等，双方当
事人确认构成合同文件的其他文件。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：包括永久占地、临时占地。
*.*.*.*永久占地包括：为实施合同工程需永久占用的土地。
*.*.*.*临时占地包括：为实施合同工程需永久占用的土地。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华
人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、桂政发【****】**号《****壮族自治区人民政
府关于印发****壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》、梧政办发******号《****市人
民政府办公室转发市住建委关于我市建设工程安全防护文明施工措施费管理规定的通知》，《****市人
民政府办公室关于印发我市国有投资项目建设工程招投标监管若干规定的通知》梧政办发【****】***号
文、《****市关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施方案及配套办法》梧政办发【****】***号文以及
其他有关法律、法规和工程所在地的政府及相关主管部门制定的规范性文件。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、行业标准、地方规范性文件
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称无
发包人提供国外标准、规范的份数：无
发包人提供国外标准、规范的名称无
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为
（*）合同协议书；
（*）中标通知书；
（*）碳商函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
大
（*）通用合同条款；*
（*）技术标准和要求
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
（*）《建设工程工程量清单计价规范（******-****）》及其****实施细则及《关于建筑业实施营
业税改征增值税后****壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标（****）**号）、《建设工
程工程量清单计算规范（******~*****-****）》及其****实施细则（修订本）。
说明：（*）、（*）、（*）填空内容分别限于技术标准和要求、已标价工程量清单或预算书、其他
合同文件*者之*，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：
发包人向承包人提供图纸的数量：*套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费
用由承包人承担）；
发包人向承包人提供图纸的内容：无
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：因承包人原因提出的设计变更方案、质量处理整改方案；
承包人提供的文件的期限为：文件实施前*天
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求提供
承包人提供的文件的形式为：电子签章的纸质文件；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后*天内
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、
请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：发包人办公室
发包人指定的接收人为：工地代表（可委托）
承包人接收文件的地点：承包人项目部办公室
承包人指定的接收人为：项目经理
监理人接收文件的地点：项目监理部
监理人指定的接收人为：总监理工程师（可委托）
*.*交通运输
*.*.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按现有出入现场的道路现状交付承包人，由承包人自行解决取得出
入现场的道路通行的权利，发包人应协助办理有关手续
*.*.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：由承包方按照规划红线进行封闭围挡，施工现场封闭围挡
范围以内为场内交通；范围以外为场外交通
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人按照施工现
场现状提供施工需要的场内道路和交通设施，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内
临时道路和交通设施，并承担相应的费用。
*.*.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方_承担。
*.*知识产权
*.*.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反
映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的
且的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第*方。
*.*.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行
*.*.*关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同
以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第*方。
*.*.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
按通用合同条款执行
*.*工程量清单错误的修正
出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：除设计变更以外，不调整合同价
允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：按**.*.*变更估价原则
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
发包人对发包人代表的授权范围如下：除以下事项以外，发包人代表有权处理合同履行过程中与发
包人有关的事宜：
（*）发布暂停施工命令
（*）同意组织竣工验收
（*）签认竣工付款证书
（*）签发工程接收证书
（*）签发缺陷责任终止证书
（*）签发最终结清证书。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期*天前
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：.发包人在开工前协调施工所需的水、电等。承
包人负责其所需的水、电等施工管线的铺设，费用由承包人承担，施工用水、电费由承包人按规定向供
水、电部门交纳。发包人提供的临时施工用的总水表及总电表箱在交给承包人正常使用后，由承包人负
责对总水表及总电表箱进行维护及保管，如由于总水表及总电表箱属正常损耗或施工不当造成需要更换
或维修的由承包人负责；如由于临时施工用水总水管及临时施工用电变压器的容量不能满足施工要求的，
承包人应及时通知发包人提出进行增容安装，发包人负责增容安装；但临时施工用水供到各幢楼后的水
压力不能满足施工要求的，经供水部门确认需要*次加压后才能使用的，由承包人自行负责解决。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无
发包人是否提供支付担保：否
发包人提供支付担保的形式：无
发包人提供的支付担保格式见合同附件*。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
按照现行的建设工程文件归档规范，符合竣工验收要求的竣工图、施工管理资料、施工技术资料、
检验（测）资料、评定（价）资料及国家、地方规定的其他资料。
*套
承包人需要提交的竣工资料套数：
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后*日内
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质*套，电子扫描件文档*套
（**）承包人应履行的其他义务：严格执行建筑节能相关法律法规，在施工过程中节约资源，杜
绝浪费。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：陈宇；
身份证号：******************；
建造师执业资格等级：*级
发包人审批工付款申请单的期限；
| * |
*****元以上 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
*****元-*****元 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
****元-*****元 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
****元以下 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
|
工程竣工结算报告金额 |
发包人审查时间 |
因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。
（
结算审核约定：
非国有投资项目：*、工程竣工验收报告经发包人认可后天内，承包人向发包人递交竣工验收合格
资料及完整的结算资料和报告，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进
行工程竣工结算。*、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起天内进行审核，给予
确认或者提出初审意见。发包人逾期不予审定结算的视为发包人已同意上述竣工结算报告及结算资料，
并以此作为最终结算的依据。发包人初审竣工结算完毕之日起天内，按审定后的结算价款，通知经办
银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人应根据发包人的需要随时将竣工工程交付发包人。
国有投资项目：（双方结合各地有关部门出台的管理规定进行约定）
发包人完成竣工付款的期限：审计部门审定出具审计结论及收到财政结算确认通知之日
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*式*份
承包人提交最终结算申请单的期限：审计确认结算价款且保修期满并签发终止保修书后
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：应在收到承包人提交的最终结
清申请单后**天内。
（*）发包人完成支付的期限；应在颁发最终结清证书后**天内。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：**个月
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：按照竣工结算价格的*%比例预留
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：
（*）发包人按工程价款结算总额的*%（不得超过*%）预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后
返还，是否付息及利息计算方式为：无
（*）其他方式：无
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣
回以及价格调整的金额
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式：无
关于质量保证金的补充约定：无
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：执行《建设工程质量管理条例》规定
工程保修书具体内容见合同附件*。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**天内
**．违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用条款执行
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
（*）发包人违反第**.*款（变更的范围）第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施
的违约责任：
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货
日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：
（*）其他：卜
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合*
同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：非承包人原因发生的工程事故，承包人不积极采取措施，导致经济损失扩
大
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）承包人未按本合同通用条款第**.*.*（*）、（*）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修
复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工
程**%的工程款作为处罚。
（*）承包人有本合同通用条款第**.*.*（*）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承
包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。
（*）承包人有本专用合同条款*.*、*.*条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金
金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不
及时采取措施纠正，则在指令下达后**天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金
被罚款后由发包人从最后*次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同
规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后**天内可申请返还全部或部分罚款，返还金
额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之*的，发包人有权解除合同，并没
收其全部履约保证金。
（*）承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划
有效地开展施工准备，造成工期延误的；
*）承包人违反本合同通用条款第*.*条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他
人，或私自将工程或工程的*部分分包出去的
（*）未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或
材料撤离工地的；
（*）由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，
造成工期严重延误的；
（*）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无
法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的
（*）合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全
部人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编
制的其他文件的费用承担方式：费用另行约定，由发包人承担
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：由承包人负责并承担费用
**.*其他保险
关于其他保险的约定：由承包人考虑并承担费用
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：
选定争议评审员的期限：
争议评审小组成员的报酬承担方式：
其他事项的约定：
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
**.*仲裁或诉讼
*
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）提请****市_仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均
有约束力。
（*）向工程所在地人民法院起诉。
**．补充条款
**.*凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。
对应合同编号：*******
廉洁协议书
为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法
诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，
根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书
第*条甲、乙双方的共同责任
（*）严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程建设、物资采购等市场经济活动的
法律法规、政策以及廉洁建设规定。
（*）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。
（*）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则（除法律法规另有规定者
外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不违反招标投标、工程建设管
理、物资采购等方面的规章制度。
（*）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违
纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重
的，应向有关纪检监察部门举报。
第*条甲方的责任：
甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：
（*）贯彻落实****县*堡镇人民政府有关党风廉政建设责任制及廉洁从业的规定，
建立企业诚信档案；
（*）按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的
竞争环境与平台；
（*）不准向乙方泄漏涉及有关业务活动的秘密；
（*）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重
物品和好处费、感谢费等；
（*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；
（*）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的
工作安排以及境内外旅游等提供方便；
（*）不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与与甲方有关的经济活动，不得以任何理由
向乙方和相关单位推荐第*方单位；
（*）不准参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动；
（*）不准违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干
规定》的内容。
第*条乙方的责任：
在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方
针、政策，并遵守以下规定：
（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；
（*）不准以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有
价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；
（*）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人提供高消费宴请及娱乐活动；
（*）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人购置或提供通讯工具、交通工
具和高档办公用品；
（*）不准接受或暗示为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子
女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；
（*）不准以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或
者达成利益默契；
（*）发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方单位举报。
第*条相关责任
（*）甲方有违反本廉洁协议书第*、*条规定的，严格按照管理权限，依据有关法律
法规和规章制度给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；
给乙方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。
（*）乙方违反本廉洁协议书第*、*条规定的，根据国家和****县*堡镇人民政府招
投标等有关规定，对乙方进行处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给甲方
单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。
（*）乙方违反本廉洁协议书第*、*条规定，发生行赔行为，经政府有关执纪执法部
门或甲方纪检监察机构查证属实，甲方根据****县*堡镇人民政府有关规定，视情节轻重
对乙方实施*定期限的市场禁入。
第*条协议书生效及法律效力
（*）本廉洁协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签字盖章后立
即生效。
（*）除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议书，否则本廉洁协议书在甲方与乙方存在业
务关系期间均对双方产生约束力。
甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所
产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。
第*条其他
（*）在履行本合同过程中发生纠纷时，双方应及时协商解决，协商未果，由上级主管
部门调解。
（*）本合同*式*份，甲乙双方各执*份，采购代理机构执*份。
（*）本合同自签章之日起生效。双方履行完合同规定的条款后，本合同即行终止。
（*）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、
会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
以下无正文
（*）其约方
| 日期：****年*月*日 |
日期***年*月*日 |
| 签订合同代表（签字）： |
签订合同代表（签字）：潘水香 |
| ，银行账号： |
银行账号：****************** |
| 开户银行： |
开户银行：********农村商业银行股份有限公司世纪支行 |
| 电话： |
电话：****-******* |
| 单位地址： |
单位地址：****县石桥镇龙华街**号 |
| 法定代表人： |
法定代表人：潘水香 |
| 社会代码： |
社会代码：****************** |
| 甲方单位名称：盖章香楷聚天堡镇人民政府**中********* |
手产西天隆建筑有限公西 |
功能介绍
热门关键词： 
换一批
梧州最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
